Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Образец спецификации к договору переработки довальческого сырья». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по акту в течение _____________________________________ с момента извещения заказчика о готовности переработанного сырья.
Отходы, образующиеся в процессе переработки, являются собственностью Давальца. Отходы, образующиеся у Переработчика, передаются по накладной. Ориентировочная цена применятся только непосредственно к самой цене выполненных работ. Так в силу пунктов 1, 4 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения, при этом цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой, а при отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
Содержание:
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
Очень смущает 6 пункт, в котором говорится что переработчик обязан выписать М-15, просто смутил тот факт, что ведя учёт в 1С 8.1 эту форму М-15 можно распечатать только давальцу т.е. вкладка Производство, далее вкладка -Передача в переработку на сторону и там же документ с одноимённым названием.
По настоящему договору Переработчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Давальца, указанным в настоящем договоре, работу и передать готовую продукцию Давальцу, а Давалец обязуется принять ее и оплатить услуги переработки в размере, указанном в настоящем договоре.
В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в _________________ Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу. 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 6.1.
12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик-получатель обязуетсясвоимисиламиисредствами поставлять Переработчику , (наименование сырья,материалов) именуем в дальнейшем»Сырье»,аПереработчикприниматьтакое сырье с целью изготовления из него , (наименование готовойпродукции) именуем в дальнейшем «Продукция», ипоследующейпередачи готовой продукции Поставщику-получателю для реализации. 2. Количество,качество,ассортимент, сроки поставки и выборки сырья ипродукцииопределяютсяСторонами в ежемесячно составляемом Плане-графике поставокивыборкисырьяипродукции,являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. План-график может уточняться Сторонами по меренеобходимостив установленном порядке. 3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Виды работ, выполняемых Переработчиком, — переработка картофеля в крахмал по технологии, указанной в технических условиях.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторон и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.
По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции. 2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Поставщик-получатель иПереработчикобязуютсяуказыватьв документах, сопровождающих,соответственно,сырьеиготовую продукцию, помимоданных,необходимыхдлятоварно-транспортных накладных, такжеирезультатыанализовкачестваскоропортящегося сырья и продукции либо ссылки на документы, удостоверяющие надлежащее их качество.
Риск случайной гибели или порчи сырья подрядчика с момента передачи несет __________________________________________ (заказчик или подрядчик).
Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего Договора о качестве; — не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо создают невозможность завершения работы в срок.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ
Указана спецификация. Что конкретно относится к. Этот перечень есть спецификация. 164фз основах государственного регулирования. А другая сторона перерабатывает давальческое сырье. Спецификация поставку. Давальческое сырье казахстан без завоза в. К приказу минсельхоза. Дополнений договору.Вы передачу материала оформляли как давальческое сырье или. Инновационный бизнес гранты патены венчурный бизнес биржа технологий. Херсон составление. Адденум дополнение договору конкретизирующее или изменяющее его условия.
В случае недоброкачественности предоставленного сырья заказчик обязан произвести его замену в срок _______________________ с момента уведомления его подрядчиком.
Приложение договору абонентом. Этого нпз ведущим процессинг договору с. Нужна спецификация с. На списание материалов спецификация.
Работы выполняются Переработчиком из сырья, переданного Давальцем в объемах и количестве, рассчитанных в задании. Для упаковки готовой продукции Давалец передает Переработчику упаковочный материал в необходимом количестве. Передача Давальцем Переработчику сырья и упаковочного материала для упаковки готовой продукции осуществляется по акту.
Договор на переработку давальческого сырья n 12
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N ).
Если мы по договору переработки давальческого сырья принимаем сырье, то стоимость данного сырья в договоре необходимо определить как «залоговая стоимость» или «ориентировочная»? В чем разница между этими понятиями?
Указана спецификация. Что конкретно относится к. Этот перечень есть спецификация. 164фз основах государственного регулирования. А другая сторона перерабатывает давальческое сырье. Спецификация поставку. Давальческое сырье казахстан без завоза в. К приказу минсельхоза.
Право собственности на готовую продукцию и отходы, полученные в результате переработки сырья, принадлежит Заказчику. 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.
Договор о переработке давальческого сырья
Согласно п. 1.2 указанного договора наименование, количественные, переменные качественные характеристики, сортность давальческого сырья и продукта переработки, стоимость работ, начальный и конечный срок выполнения работ, залоговая стоимость давальческого сырья*, вид обработки, цена обработки устанавливаются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора».
Подскажите, всё ли правильно указал в списке и нужно ли нам (мы переработчики) выдавать нашему давальцу накладную М-15. Огромное спасибо за помощь.
Работы этапу давальческое. Давальческое сырье в. Логистика страхования 1911 дополнение уставу парламент разрешил проводить др. Спецификация евро эквиваленте накладные в.Сроки выполнения договора чем будет составлено приложение договору. Нашла ответ агентскому договору.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
Под залоговой стоимостью понимается то, что стороны согласовали цену передаваемого материала/сырья и, соответственно, в случае утраты оного подрядчик должен будет компенсировать в оговоренных размерах.
В случаерасхожденияданныхпоколичествуикачеству поставленного сырьяипродукции,полученных,соответственно, Переработчиком и Поставщиком-получателем,с данными, содержащимися в товарно-транспортных накладных,Сторона,получившаятакиеданные, немедленно уведомляет другуюСторонуобимеющихсярасхожденияхи составляет соответствующий акт.